DOEPE 22/10/2016 -Pág. 18 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
18 - Ano XCIII • NÀ 199
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 22 de outubro de 2016
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
CASA MILITAR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO CPL/SDS - PE nº015/2016 – PL
n°024/2016-CPL/SDS: RP – Eventual aquisição de Bobinas para
plastificação de carteiras de identidade para o IITB/SDS. Data:
11/11/2016 às 11h00min. (horário de Brasília). Retirada do edital:
www.redecompras.pe.gov.br - Recife, 18/10/2016. JAILSON
TOMÉ FERREIRA DA COSTA - Pregoeiro e Presidente.
(F)
2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA N°
0144/2015-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA SBM LTDA. CNPJ/MF: 02.908.931/0001-18.
Objeto: Prorrogação da vigência por mais 120 (cento e vinte) dias,
referente ao período 03/02/2017 à 02/06/2017 – Escola Estadual
Central de Barreiros. Data de assinatura: 06 de outubro de 2016.
(F)
AVISO DE CREDENCIAMENTO
Processo Licitatório nº XXX/2015-CEL/CAMIL – INEXIBILIDADE n.º XXX/2015-CEL. Objeto Nat.: Serviço. Objeto: Credenciamento de
Pessoas Físicas ou Jurídicas para Serviço fornecimento de água potável, para consumo humano, através de carros-pipa, para atender
a demanda da zona rural dos municípios Afrânio, Dormentes, Lagoa Grande, Orocó, Petrolina e Santa Maria da Boa Vista afetados pela
estiagem, no Estado de Pernambuco.
PERÍODO DE CREDENDIAMENTO: 24/10/2016 a 07/11/2016, nos locais abaixo:
LOCAL
INTERESSADOS NO(S) MUNICÍPIO(S) DE:
4º Grupamento de Bombeiros
Av. Nilo Coelho, 155 – Gercino Coelho - Petrolina – PE.
(87) 3866-6308
Petrolina
3ª Cia. de Polícia Militar/ Afrânio
Rua Cachoeira, nº 153 - Centro - Afrânio - PE
(87) 3868 1960
Afrânio e Dormentes
7ª CIPM – Companhia Independente Capitão Natanael Silva Barros.
Rua Dr. Oscar Sampaio, s/n Centro Santa Maria da Boa Vista,-PE
Lagoa Grande, Santa Mª da Boa Vista e Orocó.
Após o período acima mencionado ainda haverá credenciamentos para suprir vagas não preenchidas ou de acordo com a necessidade
de atendimento emergencial.
O Edital para credenciamento e seus anexos está disponível no site www.licitacoes.pe.gov.br. Informações adicionais poderão ser
obtidas, no horário de 08h às 17h, na sede da CODECIPE. Fones: (81) 3181-2485. Leonardo Rodrigues dos Santos – Major QOC/BM –
Presidente/Pregoeiro da CEL/CAMIL.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DAS CIDADES
GERENCIA GERAL DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO
PL Nº 008/2016-CPL – PE Nº 001/2016 OBJETO:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA COM TROCA GERAL DE PEÇAS EM
APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E CENTRAIS
DE AR CONDICIONADO SPLIT DE DIVERSAS MARCAS,
CAPACIDADES E MODELOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS
NOVAS E ORIGINAIS, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO DO PLANO
DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E CONTROLE – PMOC PARA
ATENDER MELHOR OS AMBIENTES CLIMATIZADOS DO
EDIFÍCIO SEDE DA SECRETARIA DAS CIDADES DO ESTADO
DE PERNAMBUCO. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS ATÉ:
09/11/2016, às 10h59min. ABERTURA DAS PROPOSTAS:
09/11/2016, às 11h. INÍCIO DA DISPUTA: 09/11/2016, às
11h05min (Horário de Brasília). Valor estimado da licitação e
de R$ 95.160,00 para 12 (doze) meses. Edital disponível no site
www.compras.pe.gov.br. INF.: Comissão Permanente de Licitação
da SECID, horário das 08h às 12h – Recife/PE, Fone: (81)
3181-3311. Recife, 21/10/2016. Enrico Wagner Ferreira Lins de
Azevêdo. Pregoeiro/SECID.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DAS CIDADES
GERENCIA GERAL DE LICITAÇÕES
COMISSÃO PERMAMEMTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
PL002/2016-CPL-TP001/2016-CPL - OBJETO: Contratação
de serviços especializados para elaboração projetos
básicos e projetos executivos completos de remediação
lixões, existentes nos municípios de Abreu e Lima,
Araçoiaba, Igarassu, Itamaracá e Itapissuma. HABILITADAS:
1. GM CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA (GM), CNPJ:
08.741.232/0001-02; 2. BRASILENCORP – ENGENHARIA,
MEIO AMBIENTE E GESTÃO CORPORATIVA LTDA
– EPP (BRASILENCORP), CNPJ n° 40.849.028/000112;
3.
ENGECONSULT
CONSULTORES
TÉCNICOS
LTDA (ENGECONCULT); CNPJ: 11.380.698/0001-34; 4.
GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA
(GEOSISTEMAS), CNPJ N° 70.073.275.001-30; 5. FRAL
CONSULTORIA LTDA,
CNPJ
N°
03.559.597/0001-05.
INABILITADAS: 1. SENEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS
LTDA, CNPJ: 05.065.971/0001-33 (SENEHATEM); 2. AVANTZ
GEOLOGIA E ENGENHARIA AMBIENTAL E SEGURANÇA DO
TRABALHO LTDA - ME, CNPJ: 14.256.315/0001-09 (AVATZ).
Julgamento em conformidade com o parecer técnico e ata de
julgamento constante nos autos do processo. Documentos
disponibilizados no site: www.licitacoes.pe.gov.br. Fica aberto o
prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, com
vistas franqueadas aos autos processuais na sala da CPL/SECID.
A sessão de abertura das propostas de preços fica marcada,
desde logo, para o dia 01 de novembro de 2016, às 09h (horário
local), caso não haja interposição de recurso administrativo.
LOCAL: Auditório da Secretaria das Cidades no 2º andar, sito à
Est. do Barbalho, 889-A, Iputinga, Recife/PE, perante a Comissão
Permanente de Licitação - CPL. Recife, 21 de outubro de 2016.
Enrico W. F. L. de Azevedo. Presidente da CPL-SECID.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
e realização de mapeamento. Contratada: ADRIANA COSTA
DO NASCIMENTO, CPF: 009.651.934-70. Valor: R$ 16.128,00.
Vigência: 14 meses (início: 01.09.2016). Recife, 21 de outubro de
2016. Marcelino Granja de Menezes. Secretário de Cultura.
(F)
SECRETARIA DE CULTURA – SECULT-PE
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº014/2016. Serviços de Pedagogia com mediação de
leitura ou atividades de formação de leitores para desenvolver
na execução do projeto A Gente da Palavra, do Convênio
SICONV nº 821891/2015 - MINC, atividades de elaboração,
execução e monitoramento do projeto pedagógico; capacitação e
acompanhamento dos (as) agentes de leitura; elaboração e aplicação
de instrumentos de avaliação. Contratada: CARMEN LÚCIA
BEZERRA BANDEIRA, CPF: 167.861.144-15. Valor: R$ 24.192,00.
Vigência: 14 meses (início: 01.09.2016). Recife, 21 de outubro de
2016. Marcelino Granja de Menezes. Secretário de Cultura.
(F)
SECRETARIA DE CULTURA – SECULT-PE
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº015/2016. Serviços com formação em Letras,
Pedagogia ou Ciências Sociais, com experiência em elaboração
de relatórios de pesquisa com a finalidade de desenvolver na
execução do projeto A Gente da Palavra, Convênio SICONV nº
821891/2015 - MINC, atividades de secretariado, assessoramento
técnico, análise e sistematização de dados; elaboração de
relatórios; realização de atividades de articulação com parceiros
públicos ou privados; redação técnica. Contratada: MARIA ALICE
ROCHA AMORIM, CPF: 290.060.664-00. Valor: R$ 16.800,00.
Vigência: 14 meses (início: 01.09.2016). Recife, 21 de outubro de
2016. Marcelino Granja de Menezes. Secretário de Cultura.
(F)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO CPL/SDS - PE nº017/2016 – PL
n°026/2016-CPL/SDS: RP – Eventual aquisição de materiais
para uso em perícias papiloscópicas para o IITB/SDS. Data:
16/11/2016 às 11h00min. (horário de Brasília). Retirada do edital:
www.redecompras.pe.gov.br - Recife, 18/10/2016. JAILSON
TOMÉ FERREIRA DA COSTA - Pregoeiro e Presidente.
(F)
6° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0072/2015-SEE. CONTRATADA: JME
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 24.061.780/0001-48. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 211.771,99.
Data de assinatura: 12 de abril de 2016.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
ERRATA DA RERRATIFICAÇÃO CT Nº 129/2013, PUBLICADO NO
DOE, Nº 198, NA PÁG. Nº 18, DE 21/10/2016. CONTRATADA: NBG
ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA., CNPJ Nº 56.599.749/000151. Onde se lê: CT. Nº 129/2016 Leia-se: CT. Nº 129/2013.
(F)
7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0072/2015-SEE. CONTRATADA: JME
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 24.061.780/0001-48. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 59.220,23.
Data de assinatura: 10 de maio de 2016.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PE
ARP nº 094/2016 - 1ª Publicação – PL. nº 205/2016. VI.
PE. N° 145 resolve publicar o preço registrado para eventual
contratação da prestação de Serviços de Controle, Operação e
Fiscalização de Portarias, Empresa vencedora: TOPSERVICE
TERCERIZAÇÃO EIRELI, CNPJ: 09.281.162/0001-10. Valor total
da ARP R$ 10.779.056,40 Vigência: 21/10/2016 a 20/10/2017.
EDNALDO ALVES DE MOURA JÚNIOR - Secretário Executivo de
Administração e Finanças.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/PE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
ARP nº 92/2016 - 1ª Publicação – PL. nº 012/2016. PE. N° 009
resolve publicar o preço registrado para eventual contratação de
empresa especializada na confecção de carimbos, borrachas
refis, resina e tinta Empresa vencedora: SATISFAZ COMÉRCIO
DE MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E PRODUTOS DE
INFORMÁTICA LTDA-ME, CNPJ: 08.054.930/0001-30. Valor
total da ARP R$ 23.721,40 Vigência: 21/10/2016 a 20/10/2017.
EDNALDO ALVES DE MOURA JÚNIOR - Secretário Executivo de
Administração e Finanças.
(F)
9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0072/2015-SEE. CONTRATADA: JME
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 24.061.780/0001-48. Objeto:
Prorrogação do Prazo Contratual por mais 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, com vigência no período de 27/07/2016 à
26/07/2017. Data de assinatura: 10 de junho de 2016.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
1° TERMO DE RERRATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE OBRAS E
SERVIÇO DE ENGENHARIA N° 0169/2014-SEE CONTRATADA:
CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM LTDA. CNPJ/MF:
41.203.514/0001-21. Objeto: Constitui objeto deste Termo de
Rerratificação retificação da cláusula primeira do 3° Termo Aditivo.
Data de assinatura: 15 de abril de 2016.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA
N°
0169/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM LTDA. CNPJ/MF:
41.203.514/0001-21. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do
Contrato para possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor
total de R$ 127.284,12. Data de assinatura: 18 de abril de 2016.
(F)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REABERTURA DE LICITAÇÃO CPL/SDS - PE nº 009/2016 – PL n°
014/2016-CPL/SDS: RP – Eventual aquisição de Colchões tipo solteiro
para SDS. Data: 08/11/2016 às 15h30min. (horário de Brasília).
Retirada do edital: www.redecompras.pe.gov.br - Recife, 18/10/2016.
JAILSON TOMÉ FERREIRA DA COSTA - Pregoeiro e Presidente.
(F)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO CPL/SECTI Nº 017/2016, PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 007/2016 - OBJETO: Contratação de empresa especializada
no fornecimento de serviços gráficos para atender a XXII Feira
Ciência Jovem/2016. Valor máximo aceitável R$ 44.300,03.
Homologo e adjudico o objeto à empresa PADRÃO GRÁFICA
EDITORA LTDA – ME, CNPJ: 01.496.690/0001-84, no valor de R$
40.998,97. Recife, 21 de outubro de 2016.
LEONILDO DA SILVA SALES
Secretario Executivo
(F)
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO CPL/SDS - PE nº013/2016 – PL
n°021/2016-CPL/SDS: RP – Eventual aquisição de materiais de
expediente para a SDS. Data: 10/11/2016 às 11h00min. (horário
de Brasília). Retirada do edital: www.redecompras.pe.gov.br
- Recife, 18/10/2016. JAILSON TOMÉ FERREIRA DA COSTA Pregoeiro e Presidente.
(F)
SECRETARIA DE CULTURA – SECULT-PE
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO
Contrato Nº013/2016. Construção de projetos pedagógicos,
coordenação de equipes e elaboração de relatórios de pesquisa
para desenvolver, na execução do projeto A Gente da Palavra,
do Convênio SICONV nº 821891/2015 – MINC, atividades de
execução e monitoramento do projeto pedagógico; coordenação
e monitoramento das ações in loco da equipe de agentes de
leitura; análise e sistematização dos instrumentos de avaliação
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO CPL/SDS - PE nº014/2016 – PL
n°023/2016-CPL/SDS: RP – Eventual contratação de empresa
especializada em Locação de Toldos para a SDS. Data:
10/11/2016 às 15h30min. (horário de Brasília). Retirada do edital:
www.redecompras.pe.gov.br - Recife, 18/10/2016. JAILSON
TOMÉ FERREIRA DA COSTA - Pregoeiro e Presidente.
(F)
GOVERNO DE PERNAMBUCO
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE
GESTÃO DA REDE ESCOLAR
EXTRATO
CONTRATO DE LOCAÇÃO N° 064/2001 - 15º TA- Escola
Estadual dos Guararapes – GRE Agreste Centro Norte.
LOCADOR: SOCIEDADE DE CULTURA OPERÁRIA DE
CARUARU CNPJ/MF: 10.080.695/0001-12. Objeto: Permitir
prorrogação por mais 12 meses, no período de Janeiro a
Dezembro de 2016, sob valor total de R$ 9.671,88. Data da
assinatura: 04/01/2016.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA
N°
0169/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM LTDA. CNPJ/MF:
41.203.514/0001-21. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do
Contrato para possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor
total de R$ 18.281,51. Data de assinatura: 29 de abril de 2016.
(F)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO CPL/SDS - PE nº 012/2016 – PL
n°019/2016-CPL/SDS: RP – Eventual contratação de empresa
especializada na manutenção de extintores para a SDS. Data:
09/11/2016 às 15h30min. (horário de Brasília). Retirada do edital:
www.redecompras.pe.gov.br - Recife, 18/10/2016. JAILSON
TOMÉ FERREIRA DA COSTA - Pregoeiro e Presidente.
(F)
12° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA
N°
0165/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA
TORREÃO
VILLARIM.
CNPJ/MF:
41.203.514/0001-21. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do
Contrato para possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor
total de R$ 70.327,48. Data de assinatura: 27 de agosto de 2016.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO CPL/SDS - PE nº007/2016 – PL
n°011/2016-CPL/SDS: RP – Eventual Aquisição de Materiais
de Proteção (EPI’s) para o IMLAPC/SDS. Data: 09/11/2016
às 11h00min. (horário de Brasília). Retirada do edital:
www.redecompras.pe.gov.br - Recife, 18/10/2016. JAILSON
TOMÉ FERREIRA DA COSTA - Pregoeiro e Presidente.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
8° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0072/2015-SEE. CONTRATADA: JME
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 24.061.780/0001-48. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 107.181,02.
Data de assinatura: 10 de junho de 2016.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
9° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA
N°
0169/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM LTDA. CNPJ/MF:
41.203.514/0001-21. Objeto: Alteração da cláusula Primeira do
Contrato para possibilitar a permuta de serviços contratuais no valor
total de R$ 33.385,00. Data de assinatura: 09 de maio de 2016.
(F)
SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
10° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE
ENGENHARIA
N°
0169/2014-SEE
CONTRATADA:
CONSTRUTORA TORREÃO VILLARIM LTDA. CNPJ/MF:
41.203.514/0001-21. Objeto: Prorrogação do Prazo Contratual e de
sua execução por mais 138 (cento e trinta e oito) dias, com vigência
no período de 15/09/2016 à 30/01/2017 e execução no período
16/05/2016 à 30/09/2016. Data de assinatura: 13 de maio de 2016.
(F)
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – GACE
14° TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇO
DE ENGENHARIA N° 0282/2014-SEE CONTRATADA: ALCA
ENGENHARIA LTDA. CNPJ/MF: 05.205.071/0001-44. Objeto:
Alteração da cláusula Primeira do Contrato para possibilitar a
permuta de serviços contratuais no valor total de R$ 103.041,35.
Data de assinatura: 16 de maio de 2016.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO
ESTADO DE PERNAMBUCO
CONSULTA PÚBLICA
CONSULTA PÚBLICA 39/2016 Objeto: Constitui objeto deste
Termo de Referência, contratação EMERGENCIAL de empresa
especializada na prestação de serviço de teleatendimento, gestão
de serviços, acompanhamento de incidentes, atendimento de
campo e manutenção de equipamentos ativos do ambiente de
tecnologia da informação da SEE.Prazo de envio de cotações
e documentações: 03 (três) dias úteis a partir da data desta
publicação. Especificações para cotação constantes no site
www.licitacoes.pe.gov.br (órgão licitante - SEE; modalidade:
Consulta Pública). INF.: Enviar propostas e documentação
habilitatória para o e-mail [email protected], e entregar os
originais na Gerência de Análise de Mercado da SEE, em atenção
a Gestora de Analise de Mercado: Jaelma Chaves Felipe Ferreira.
Telefone: (81) 3183-9213 – (81) 3183-9210.
(F)
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
SECRETARIA DA FAZENDA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
RESULTADO DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2016 – PL Nº 27/2016. Serviços.
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços
de manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar,
com fornecimento de peças, tipo split e janela (ACJ), em diversos
setores da SEFAZ/PE. Empresa Adjudicatária: J.ATAIDE ALVES
& CIA LTDA - ME, CNPJ nº 09.165.068/0001-03, valor global de
R$ 128.640,00 (cento e vinte e oito mil, seiscentos e quarenta
reais). Processo adjudicado e homologado nesta data. Recife,
20.10.2016. Patricia de Lucena Farias – Pregoeira.
(F)